|
Объявление о закупке №100105098123100024
|
|
Номер
|
100105098123100024
|
|
Дата и время размещения закупки
|
28.02.2023 11:46
|
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
28.02.2023 13:46
|
|
Идентификационный код закупки
|
231590229122059020100100010000000242
|
|
Информация о заказчике тендера
|
|
Наименование организации
|
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
|
|
ИНН организации
|
5902291220
|
|
КПП организации
|
590201001
|
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Бомбела Виталий Петрович
|
|
Адрес организации
|
Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, УЛИЦА НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО, 25
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
citov@59.fsin.gov.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(342)210-00-42
|
|
Дополнительная контактная информация
|
|
|
Условия закупки
|
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд ГУФСИН России по Пермскому краю
|
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
257300.00
|
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
|
Условия оплаты
|
Отсроченная оплата
|
|
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке
|
10
|
|
Планируемая дата заключения контракта
|
28.02.2023
|
|
Срок действия контракта по
|
31.12.2023
|
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Расторжение контракта возможно в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
|
|
Дополнительные условия
|
Участник закупки заполняет предложение по цене в строгом соответствии с названиями услуг, указанными в закупке и в контракте.
|
|
Бюджет
|
Федеральный бюджет
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
31.12.2023
|
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
|
Форма контракта
|
|
Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ
|
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Да
|
|
Наименование файла
|
Проект ГК ГУФСИН Консультант + 2023.docx
|
|
Условия поставки
|
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
|
г Пермь, ул Николая Островского, д 25
|
|
|
|
|
Ответственность сторон
|
|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность в соответствии с требованиями постановления
правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)», о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» и Федеральным законом № 44-ФЗ.
|
|
2
|
В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
|
|
3
|
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
|
|
4
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.
|
|
5
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 рублей.
|
|
6
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком.
|
|
7
|
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену
контракта.
|
|
8
|
Поставщик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
|
|
9
|
Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.
|
|
10
|
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
|
|
11
|
За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.
|
|
12
|
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
|
|
13
|
Исполнитель не несёт ответственности за качество отключенного от сопровождения экземпляра Системы.
|
|
14
|
Исполнитель не несёт ответственности за невозможность исполнения своих обязательств перед Заказчиком по причине неполадок в работе компьютерного, телекоммуникационного оборудования
или каналов связи Заказчика и/или третьих лиц (в том числе оборудования оператора, предоставляющего Заказчику услуги связи), а также в иных согласованных Сторонами случаях.
|
|
15
|
В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какие-либо условия настоящего Договора выполнить невозможно, то эти условия и ответственность за невыполнение этих
условий, если она предусмотрена, считаются недействующими в отношении экземпляров данной Системы.
|
|
|
Спецификация
|
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции всех округов ЛСВ (сет)
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
1734.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
17340.00
|
|
2
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СПС КонсультантМедицинаФармацевтика ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
1177.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
11770.00
|
|
3
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СПС КонсультантПлюс: Документы СССР ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
1169.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
11690.00
|
|
4
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СПС КонсультантПлюс: Органы местного самоуправления Пермского края ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
76.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
760.00
|
|
5
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СПС КонсультантПлюс: Пермский край ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
1238.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
12380.00
|
|
6
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
2321.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
23210.00
|
|
7
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС Деловые бумаги ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
639.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
6390.00
|
|
8
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
1829.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
18290.00
|
|
9
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
2890.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
28900.00
|
|
10
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
753.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
7530.00
|
|
11
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС КонсультантПлюс: Строительство ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
1404.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
14040.00
|
|
12
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС КонсультантПлюс: Проекты правовых актов ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
1805.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
18050.00
|
|
13
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
769.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
7690.00
|
|
14
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СПС Консультант Бюджетные организации: Версия Проф ЛСВ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
6665.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
66650.00
|
|
15
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
420.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
4200.00
|
|
16
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). СС Перспективы и риски арбитражных споров
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (МЕС.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
841.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
8410.00
|
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
|
Проверка минимальной цены
|
|
Способ определения минимальной цены
|
Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение
|
ООО "КОНСУЛЬТАНТПЕРМЬ" (ИНН: 5904092822, КПП:590401001)
|
|
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
|
Информация предоставлена на: 28.02.2023 13:37
|
Полная информация по тендеру закрыта